Werkvertrag Muster (Auftrag mit Erfolg): Vorlage und Hinweise
Beim Werkvertrag schuldet der Unternehmer ein Ergebnis. Der Vertrag hält Leistung, Preis, Termin und Abnahme fest.
Beim Werkvertrag schuldet der Unternehmer ein Ergebnis. Der Vertrag hält Leistung, Preis, Termin und Abnahme fest. Alle Eingaben bleiben in Ihrem Browser, es wird nichts übertragen.
Stand: 05.10.2026 · Angaben ohne Gewähr
KI-Hinweis: Dieser Text wurde mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz erstellt und kann Fehler enthalten. Mehr erfahren
Werkvertrag und Dienstvertrag
Beim Werkvertrag schuldet der Unternehmer einen Erfolg (§ 631 BGB), etwa die fertige Terrasse oder ein Gutachten. Beim Dienstvertrag schuldet er nur die Tätigkeit. Mit der Abnahme wird die Vergütung fällig und die Gewährleistung beginnt. Bauverträge mit Verbrauchern unterliegen besonderen Vorschriften (§§ 650i ff. BGB).
Hinweise
- Beschreiben Sie das Werk genau.
- Nutzen Sie ein Abnahmeprotokoll.
- Vergleichen Sie Angebote mit Kostenvoranschlag.
Rechtslage, Fristen und Beträge können sich ändern. Prüfen Sie den aktuellen Stand und holen Sie bei wichtigen oder hohen Beträgen fachlichen Rat ein. Die Vorlage ersetzt keine Beratung.
Typische Fehler: Werkvertrag Muster (Auftrag mit Erfolg)
- Das Werk ist ungenau beschrieben.
- Termine fehlen.
- Die Abnahme wird nicht protokolliert.
Werkvertrag Muster (Auftrag mit Erfolg) erstellen: So geht’s
- Füllen Sie das Formular oben mit Ihren Angaben aus.
- Prüfen Sie die Vorschau und ändern Sie Texte, Stil, Schriftart oder Akzentfarbe.
- Klicken Sie auf „PDF speichern / drucken“ und wählen Sie im Druckdialog „Als PDF speichern“.
- Unterschreiben Sie das Dokument, wo nötig, und versenden Sie es, zum Beispiel per E-Mail oder Post.
Muster: Werkvertrag Muster (Auftrag mit Erfolg)
So sieht ein ausgefülltes Dokument aus. Mit dem Formular oben erstellen Sie Ihre eigene Version.
Werkvertrag
Besteller: Anna Beispiel, Lindenweg 12, 79312 Emmendingen
Unternehmer: Meier Gartenbau GmbH, Gewerbering 4, 79211 Denzlingen
§ 1 Werk
Der Unternehmer verpflichtet sich, folgendes Werk herzustellen: Anlegen einer Terrasse (30 m²) mit Natursteinpflaster einschließlich Unterbau, Entwässerung und Randeinfassung Ort der Leistung: Lindenweg 12, 79312 Emmendingen. Die Ausführung erfolgt fachgerecht nach den anerkannten Regeln der Technik.
§ 2 Termine
Beginn: 12.04.2027. Fertigstellung bis: 07.05.2027. Verzögerungen aus Gründen, die der Unternehmer nicht zu vertreten hat (z. B. Witterung, Mitwirkung des Bestellers), verlängern die Frist angemessen.
§ 3 Vergütung
Die Vergütung beträgt 9.800,00 € (Festpreis) einschließlich beziehungsweise zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Eine Anzahlung von 30 Prozent ist bei Auftragserteilung fällig, der Rest nach Abnahme. Zahlungsziel: 14 Tage nach Rechnungszugang.
§ 4 Abnahme
Nach Fertigstellung nimmt der Besteller das Werk ab. Offensichtliche Mängel werden im Abnahmeprotokoll festgehalten. Die Abnahme darf bei unwesentlichen Mängeln nicht verweigert werden.
§ 5 Gewährleistung
Der Unternehmer haftet für Mängel nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab Abnahme, bei Bauwerken fünf Jahre. Mängelansprüche richten sich vorrangig auf Nacherfüllung.
§ 6 Kündigung
Der Besteller kann den Vertrag bis zur Vollendung des Werkes jederzeit in Textform kündigen (§ 648 BGB); der Unternehmer kann dann die vereinbarte Vergütung unter Abzug ersparter Aufwendungen verlangen. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
§ 7 Schlussbestimmungen
Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Textform. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen unberührt.
Emmendingen, 05.10.2026
| Besteller Anna Beispiel | Unternehmer Meier Gartenbau GmbH |
Häufige Fragen zu: Werkvertrag Muster (Auftrag mit Erfolg)
Was ist der Unterschied zum Dienstvertrag?
Beim Werkvertrag wird ein Erfolg geschuldet, beim Dienstvertrag nur die Tätigkeit.
Wann wird der Werklohn fällig?
Mit der Abnahme, soweit nichts anderes vereinbart ist.
Kann ich kündigen?
Der Besteller jederzeit bis zur Fertigstellung, mit Vergütungsfolgen.
Passende Vorlagen
- Abnahmeprotokoll Vorlage – Abnahmeprotokoll für Bauleistungen und Handwerksarbeiten mit Mängeln, Fristen und Vorbehalten.
- Kostenvoranschlag Vorlage – Kostenvoranschlag für Handwerker und Dienstleister mit Positionen, Gültigkeit und Hinweis zur Verbindlichkeit.
- Werkvertrag kündigen Vorlage – Handwerker- oder Bauauftrag jederzeit kündigen nach § 648 BGB.
Häufig gesucht: Werkvertrag Vorlage · Werkvertrag Muster · Werkvertrag kostenlos · Werkvertrag schreiben · Werkvertrag PDF